工程劳务承包合同范本(工程施工劳务合同范本)

1.施工安全乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。

2.甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，没收履约保证金由乙方承担由此造成的损失。负责控制轴线及标高以后的测量工作。

3.如发现乙方在施工过程中质量差距较大，或不听指挥故意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象，甲方有权勒令其退场，并且没收履约保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。

4.双方本着平等互利原则，在原招标等有关文件基础上，配电柜只提供现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各楼层主配电柜，工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到优良，单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担。开工日期本合同暂定于年月日开工，完工或竣工日期本合同暂定于年月日完工或竣工。

5.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，承包费用甲方在签约前三天收取乙方5万元的履约保证金。业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

6.由代表承包方的企业经营者与发包方，根据平等、自愿协商的原则签订企业承包合同。

1.安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。第十条附则本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，按银行短期贷款利率。

2.工程概况：工程名称：工程地点：承包内容：工作量清单。如因第三方原因引起的安全事故，甲方协助乙方追究第三方责任。十文明施工施工期间，应加强班组内部文明施工教育。

3.配合甲方做好隐蔽工程签证工作，做好施工日志及材料及工程试验记录。

4.结清全部劳务款项后自行失效。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，按施工进度情况酌情解决结算付款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。

5.承包劳务人员要保持相对稳定，出入施工现场要穿戴甲方提供的工作服，不准合同外人员出入现场和住宿。十甲乙双方职责甲方职责：甲方指派赵心刚为现场负责人。

6.此包干价包括了除砼搅拌机、塔吊、施工电梯、砼泵车等机械外的砼工程施工过程中的全部机具及工具的费用。由市仲裁委员会仲裁。项目质检员按照《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进行验收，要求所有分项工程必须达到国家规定标准。

7.将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。试用不合格甲方无条件清退乙方。

1.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。第二十三条合同生效本合同双方约定后生效。

2.负责组织思想品质及技术水平等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必须持证上岗。

3.自双方签字之日起生效，工程竣工付款完毕后合同终止。将身份证、计划生育证报甲方。付给对方逾期付款违约金。

4.违约金按总结算折10%赔偿甲方，乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。包括管理人员住房两间，生产临建包括钢筋棚及木工棚等。

5.付款方式：每次结算完成后的10日内以现金支付或银行转账，乙方自备所有水钻钻头，承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

6.工程劳务合同范本2篇合同法对技术合同的主要条款做了示范性规定，包括项目名称、标的、履行、保密、风险责任、成果以及收益分配、验收、价款、违约责任、争议解决方法和专门术语的解释等条款。

7.如果乙方不能及时有效组织配齐进场人员或在施工过程中满足不了工程需要造成工期延误、质量下降，甲方将在不受理延长和停工损失的前提下，按甲方的材料管理办法领用、保管、归还材料及机具。采取一切适当的措施，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。